导航:首页 > 装修问答 > 装修工程多久不承担责任

装修工程多久不承担责任

发布时间:2021-02-27 06:27:26

⑴ 因为业主的原因装修工程延期了,这种情况装修公司要承担责任吗

有合同先依照合同,无合同按照一般市场规律和习惯。

⑵ 在房屋装饰装修工程中,如何确定工期延误的责任

司法解释中关于实际竣工时间的规定

1、《司法解释》第十四条规定:

“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日。”
2、《合同法》第六十三条规
“执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行价格下降时,按照原价格执行。”
3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”
4、律师建议
1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期;
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;
4、造价工程师应当知道,如果能证明承包人没有延误工期的责任,根据不同的计价方式,对工程索赔和工程造价的影响是不同的。

⑶ 建筑装饰装修工程项目按照国家规定质量保证期限是多长时间是哪个规定

建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后,在规定的保修期限内,因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷,应当由施工承包单位负责维修、返工或更换,由责任单位负责赔偿损失。建设工程实行质量保修制度是落实建设工程质量责任的重要措施。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》(2000年6月30日建设部令第80号发布)对该项制度的规定主要有以下几方面内容。

1.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。保修范围和正常使用条件下的最低保修期限为:

1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;

3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;

4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。因使用不当或者第三方造成的质量缺陷,以及不可抗力造成的质量缺陷,不属于法律规定的保修范围。

2.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题,一般应先由建设单位组织勘察、设计、施工等单位分析质量问题的原因,确定维修方案,由施工单位负责维修。但当问题较严重复杂时,不管是什么原因造成的,只要是在保修范围内,均先由施工单位履行保修义务,不得推诿扯皮。对于保修费用,则由质量缺陷的责任方承担。

你看你们合同上规定的是几年保修期!

⑷ 房子装修几年后出现安全隐患问题,装修公司承担责任吗

根据建设部2000年颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》中规定:对在中华人民共和专国境内新建、扩建属、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)的质量保修,其相关项目的保修规定如下:
(1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;
(5)装修工程为2年。
如果各个地方政府法规中规定的上述保修期高于国家规定要求,或双方所签的装修合同中的保修期比国家及地方规定长的,按照高于国家规定要求的保修期提供质保。

需要注意的,上述提到的质保,是指在规范施工的基础上提供的质保,如果经过勘察其装修是违规改造施工的话,应该需要承担一定的赔偿责任。

⑸ 装修工程有纠纷,哪些情况的投诉是不会被受理的

您好,装修工程中,以下投诉是不被处理的:
1、消费者与装修公司中的员工私下交回易而引起答装饰纠纷的;
2、提供不出被投诉方的名称、地址的;
3、提供不出家装工程合同文本和施工企业开具的统一发票以及权益被侵害的证明证据的;
4、家装工程的价格,当事人已在合同中约定,而又对合同价格提出异议进行投诉的;
5、超过家装工程约定的保修期,被诉人不再承担违约责任的;
6、投诉人因自身不遵守适用规定导致家装工程出现问题的;
7、已达成协议,没有新情况、新理由的;
8、委托他人投诉,没有出具委托授权书的;
9、对存在的争议无法实施质量检验、鉴定的;
10、法院、仲裁机构、有关行政机关或消费者协会已受理或处理的;
11、不符合家装工程有关国家法律、法规和规章规定的。
如能给出详细信息,则可作出更为周详的回答。

⑹ 装修工程保修期一般是几年

《住宅室内装饰装修管理办法》第32条规定:在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期为2年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏保修期为5年,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

装修质保分为两个方面:

基础装修(水电)水电工程在家装施工中,是非常重要的环节。

如果在材料的选择上和施工失误会导致很严重的损失。所以正规的装修公司在水电的材料上用正规品牌的产品和在施工中严格把关。OK整装在保障上更是为业主保证10年的质保期限,确保业主在生活中无担心。

家居装修(主材):所谓的家居装修就是主材安装包括:地板,瓷砖,木门,橱柜,洁具等。正规品质的公司在保障上是2年质保

相信很多朋友,尤其第一次装修的小白甚至都不知道装修还可以保修。房屋装修好后,在一定时间范围内,如果出现了施工质量问题,业主是有权要求装修公司进行保修的。不过由于质量问题的责任方难以鉴定,不正规的装修公司常常利用合同漏洞等等,采取抵赖等方法逃避责任。其实质保期限很多家装公司都一样,但是大家都忽略了产品的质量的好坏,产品的质量好坏取决于你的家装真正的能质保多少年。

⑺ 装修工程都已经签合同了,但因为甲方的原因不做了,这样甲方需要承担什么责任呢

在平等自愿基础抄上签订的合同,甲乙双方都有责任和义务按照合同内容行事。任何一方出现违约行为,都要按照合同事先约定的违约责任进行处罚。
举例:买卖合同中,甲方是买方,乙方是卖方
乙方没有在规定的时间,把规定的商品以规定的质量送到规定的地方,甲方可以要求违约赔偿
甲方没有在合同约定的时间将货款付清,乙方也可以要求违约赔偿
一般在合同签订前,一定要仔细阅读相关条款,防止不必要的损失

阅读全文

与装修工程多久不承担责任相关的资料

热点内容
定制六平方红宇牌橱柜雷多少钱 浏览:737
宁波意大利家具品牌有哪些品牌大全 浏览:636
筑巢家居质量怎么样 浏览:698
上犹千惠家电电话多少 浏览:547
家居商场里东西有虚假怎么办 浏览:310
2020年九月多久适合装修 浏览:125
钢结构柱子用什么材质装修 浏览:943
量手定制对戒卷什么意思 浏览:373
什么木质家具对人体健康有益 浏览:158
衣柜kd软件怎么用 浏览:696
国家电网客服简历怎么写 浏览:877
装修二级都能干什么活 浏览:946
金牌橱柜装了多少钱 浏览:116
4米橱柜一般用多少板 浏览:211
为什么装修公司要送家电 浏览:874
连接衣柜里面的螺丝怎么拆 浏览:63
大赢家电玩城怎么老输钱 浏览:717
建材门店导购怎么样啊 浏览:839
装修垃圾有什么东西 浏览:606
西安哪个建材市场出售白灰 浏览:302

友情链接