裝修加價怎麼辦

⑴ 裝修公司中途停工加價應該怎麼辦!

你好！按你和該公司簽的合同走，如果對方違約合同，施工中途加價屬於違約行為，可以追究版對方違約責任。權
我國首部《傢具行業經營服務規范》早已於2013年9月1日起正式實施，該《規范》針對家裝市場惡意增項、加價的亂象，特別提出，「組織出具工程合同預算報價書，不應在工程項目、工程數量上出現漏報、少報的情況。出現工程項目漏報情況，由組織承擔相應責任；出現工程數量少報情況，若少報金額超過合同金額8%，超過部分由組織承擔（顧客主動要求增加的項目除外）」。希望可以幫助到你。

⑵ 家居裝修簽合同以後裝修公司要求加錢我該怎麼辦

你仔細看下合同，不清楚你們是怎麼簽訂的合同。如果合同內容是全包。那裝修公司沒有理由要求你加錢。

⑶ 辦公裝修遇到中途加價怎麼辦

對於每一位業主來說，裝修過程中總會遇見「不開心」的事兒，比如「增項加價」。
一旦「增項加價」的情況發生，就意味著裝修花費會超出預算，錢包里的鈔票「嘩嘩嘩」地溜走
這里就有一個疑問了：
按理說，裝修合同已經簽了，裝修明細都已經定好了，可為什麼施工中還出現「增項加價」？
就是裝修過程中，因業主主動要求設計師變動設計圖紙；或者業主主動變更選定的主材，而產
生的費用增加。
比如施工中，業主要求對設計進行變動：改變電視牆的設計；
又比如，原來簽合同時，業主選定的是1000元卧室門，裝修中想換成另外一款價值1500元的
門......
出現以上這些情況，就會需要業主「增項加價」。
不過，有一種「增項加價」的情況，卻灰常令人氣憤：
簽訂合同時，裝修公司「忘了」告訴你整裝應該包含的事項
比如，「忘了」告訴你，整裝的材料應該包含「地漏」
廚房、衛生間沒有配地漏，當水滲在地面上，只能等著被自然蒸發.....
如果想要給廚房、衛生間安裝地漏，很簡單，加錢「買」！
或者又比如，「忘了」告訴你整裝應該包含「入戶門套」
如果沒有「入戶門套」，裝修時，家中的門就處於「裸露」狀態。工人搬運材料時，門極有可能被材料
刮花。
當整裝公司「想起」告訴你這些裝修項目時，工地已經開工。
然後對你說：「裝修中，這些項目必不可少。由於合同沒中沒有提及，你得增項加價」！
所以業主朋友，一定要想好再簽合同，千萬別在施工中「臨時更改」！

⑷ 裝修到了一半，裝修公司中途要求加價，感覺被勒索了，該怎麼辦呀

有道理的就加，例如水電改造預估若干，但實際中因某種客觀條件限制多走了若干，可以按版單價加多權走部分，如果不是這類情況，可以拒付，有問題上法院。

現在有些不良同行，做預算時故意報低，為了簽單成功，把工程量減小，總價自然就低了，但合同中有按實際情況結算等字句，就把你套住了。這種情況可以要求裝修公司做預算的設計師等人負責，他們的錯誤誤導了你簽合同的判斷，所以先協商，不成就讓他們上法院告你，然後應訴就行了，一般他們看遇到不好對付的，也不願上法院的，都是能追多少算多少。

你可以仔細核實一下工程量和預算，看他們到底多在哪了，再決定下一步怎麼辦。

⑸ 因裝修公司中途加價停工了業主怎麼辦

下面的案例或許能夠對您有所幫助

裝修公司中途加價停工 業主打官司終獲賠償

東莞業主付女士幾年前買了新房，本想好好裝修了入住，沒想到裝修公司中途加價，並要求提前付款，雙方爭執不下，導致工程停工。付女士憤而打起了官司。經過漫長的鑒定和一審、二審，近日，付女士終於贏了官司，裝修公司需支付違約金8萬多元。
裝修公司中途加價遭拒停工
2010年1月，東莞業主付女士跟厚街鎮某裝修公司簽訂了一份裝修合同，約定該公司承包付女士家房子的室內裝修工程，雙方各自部分包料和裝修公司全部包工，工期從2010年2月3日至5月10日。合同還約定，工程項目及做法如需變更，須雙方協商一致，以書面確認為准，同時調整相關費用。總工程款12萬多元，進場施工後3日內付30%，木工進場施工三日內付30%，水電、地面、天花、木工工程完工後、油漆工進場三日內支付20%，全部驗收合格後付15%，辦理交付手續後30天內付5%。若延期超出15天以上，業主有權單方終止合同，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業主作為違約金。
簽訂合同前，付女士已交定金1000元。後付女士又陸續支付了兩期工程款共66900元，合計共付6.79萬元。
但意外的事情發生了。按付女士的說法，裝修公司入場後不按合同約定履行義務，不給電路主線圖及室內實際線路布置圖，也拒絕履行防水檢驗需封水48小時以上並要經業主確認的約定。裝修公司還未按約定完成相關工程，就跟她索要第三期工程款，後又編造理由要增加兩萬多元的工程款。她不同意中途加價和提前支付工程款，裝修公司就以停工威脅，並於2010年6月2日停工。
付女士跟裝修公司幾次交涉，但均無效果。對方要求她先交工程款，並算好工程量。
法院認定裝修公司違約雙倍賠償
2010年7月19日，付女士一怒之下，向裝修公司郵寄了解除裝修合同通知書。
隨後，付女士向東莞市第二人民法院狀告裝修公司，請求法院判令解除裝修合同，並要求裝修公司按未完成項目裝修金額的雙倍支付12萬多元違約金，並交付裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖等。
裝修公司不甘示弱，提起了反訴。裝修公司稱，是付女士不按時提供裝修材料和遲延付款致工程延期，其無權單方終止合同。付女士還私換門鎖阻止進場施工，造成停工損失約6000元，未及時購回裝修材料致使窩工、停工損失約11000元。裝修公司要求付女士支付拖欠的工程款5萬多元，並賠償上述損失1.7萬元。但對於這些，裝修公司並沒有提交證據。
法院對該案的本訴、反訴進行了合並審理。訴訟過程中，裝修公司申請對實際工程量進行評估，付女士也申請對工程的未施工和未完工項目進行評估。
因雙方彼此意見較大，爭吵不斷，鑒定過程經歷了漫長的一年多(鑒定期間不計入審理期限)。2012年8月20日，鑒定公司終於作出評估意見，評估已施工工程造價為8萬多元，其中已全部完工工程造價2萬多元，已施工但未全部完工工程造價6萬多元。
裝修公司提出異議，認為測量數據與實際不符，包括水、電、電話線、電腦線等均已實際施工的工程項目沒有計算。
法院經審理認為，鑒定公司組織雙方測量工程量時，裝修公司中途離場，事後對測量數據提出異議，但拒絕預繳重新測量費用，應對其行為的後果承擔責任。水、電、電話線、電腦線等工程項目均為隱蔽工程，裝修公司在封閉前應獲業主確認，未經確認而導致無法測量的後果應由裝修公司自行承擔。
該案停工原因在於裝修公司認為業主未依約交納工程款，且雙方對增加工程款存在爭議。合同約定第三期工程款的支付條件是「水電、地面、天花、木工工程完工後、油漆工進場三日內支付20%」，但鑒定顯示裝修公司並未全部完成上述工程，故支付條件並未成就。裝修公司在沒有業主書面確認的情況下，要求業主重新核實工程量，或直接要求業主增加工程款，均與合同約定不符。綜上，裝修公司停工理由均不能成立，應認定其違約在先。
根據合同約定，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業主作為違約金。案涉工程實際造價為8萬多元，業主已付款6.79萬元，尚應付款1.29萬多元。合同總價12萬多減去實際造價8萬多元，即未完工項目金額為4萬多元。按合同約定，裝修公司需按未完工項目的雙倍即8萬多元支付違約金給業主。
裝修公司沒有舉證證明其已根據施工進度通知業主准備裝修材料，其違約在先，故其訴請業主承擔無法正常施工的損失，法院予以駁回。
2012年10月，廣東省東莞市第二人民法院作出一審判決，判令確認雙方的裝修合同解除，付女士應支付裝修公司工程款1萬多元，裝修公司應支付付女士違約金8萬多元，並應交付付女士裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖。
裝修公司不服，提起上訴。近日，東莞市中級人民法院已作出終審判決，駁回裝修公司的上訴，維持原判。

⑹ 裝修簽合同遇到加價，怎麼辦

有道理的就加，例如復水電改造預估若干制，但實際中因某種客觀條件限制多走了若干，可以按單價加多走部分，如果不是這類情況，可以拒付，有問題上法院。

現在有些不良同行，做預算時故意報低，為了簽單成功，把工程量減小，總價自然就低了，但合同中有按實際情況結算等字句，就把你套住了。這種情況可以要求裝修公司做預算的設計師等人負責，他們的錯誤誤導了你簽合同的判斷，所以先協商，不成就讓他們上法院告你，然後應訴就行了，一般他們看遇到不好對付的，也不願上法院的，都是能追多少算多少。

你可以仔細核實一下工程量和預算，看他們到底多在哪了，再決定下一步怎麼辦。

⑺ 裝修合同不仔細導致後期裝修公司那邊加價怎麼辦

這類的糾紛很多，來我們一般源看當時裝修合同怎麼簽的了，如果合同中有關於「工程變更」相關的細節，就按照這條款來。如果沒有，就得自行協商。協商不成可以請工商315或者裝飾協會來協調。調解不成，糾紛額度較大的，且合同明顯有失公允的，抑或是施工單位無資質的等等凡是不利於對方的，都可以准備材料，告他，基本上一告一個准。
提醒下，在簽裝修合同的時候，一定要仔細，不要急著開工，先做小人，才有君子。
比如：預算中有沒漏項，有沒重復收費，工藝用材有沒詳細說明等等。
再者，工程款支付不要太被動。你都付了差不多了，工程才做一半，出問題能怎麼辦？
還有，合同最終結算的方式要確定，是固定單價，按實結算，還是一口價的閉口合同。

⑻ 裝修公司在後期喊我加錢怎麼辦

因為你對裝修可能不了解，所以他們在前期為了吸引你合作，給你留了很多回可能會答增項的陷阱。
針對你目前的情況我建議你可以採取的措施：
1、請專業的人士，幫你對現有的施工項目進行驗收檢查；
2、對你的裝修合同進行重新審核，幫你發現一些重復收費項目、不合理收費項目、存在的漏項項目。
3、根據上述發現的施工中存在的問題、以及後續施工中存在的一些不合理收費項目與裝修公司洽談。
自己要把握的是：對違規裝修要說不，對不合理的收費要說不。

⑼ 裝修一半了裝修公司提出加錢等要求怎麼辦

裝修過程中，除了關注裝修是否美觀之外，安全問題也是極為重要的。你知道哪「雷區」千萬不能踩嗎？一起來看看吧！

1非承重牆也別輕易動

危險指數：9中招指數：8雖然非承重牆是房屋次要的承重構件，但同時它又是承重牆極其重要的支撐。非承重牆是否能拆除要視情況而定，若整棟樓隨意拆改非承重牆體，將大大降低樓體的抗震力。